工程開工日期是投標日期嗎

1樓：朝陽下的榮御

開工是指承包人進場開始施工。開工日期，是建設工程工期的起算點，也是控制工期風險的第乙個重要節點。一般而言，開工日期的確定方式有以下幾種：

1、合同中約定具體的日期作為開工日期；

2、以發包人開工通知中寫明的日期作為開工日期；

3、以監理人的開工通知寫明的日期作為開工日期；

4、以承包人遞交的開工報告或開工申請被批准的日期為開工日期。尺巧基。

當前使用較多的九部委2007年版標準施工招標檔案中將開工日期確定為「監理人發出的開工通知中寫明的開工日期」。但實踐中，當事人就開工時間經常發生爭議，其原因是約定的開工日期與實際開工日期不一致。在此情形下，按照以下原則認定開工日期：

1、承包人有證據證明實際開工日期的，則應認定該日期為開工日期(承包人的證據可陵謹以是發包人的通知、寬洞工程監理的記錄、當事人的會議紀要等)；

2、承包人雖無證據證明開工日期，但有開工報告的，則應認定開工報告中記載的日期為開工日期。

3、若承包人無任何證據證明實際施工日期，亦無開工報告，則應以合同約定的開工日期為準。

投標有效期為從招標檔案規定的投標截止之日起到完成評標和招標人與中標人簽訂合同的30至180天。

2樓：不以善小而不為

投標日期是乙方向甲方專案部遞交投標書的日鉛悔期。要參加甲方組織的竟標會等到甲方稽核標書通過，雙方簽訂好工程州歲施工冊激睜合同書，以合同上籤訂的開工日期為準，所以工程開工日期不是投標日期。

工程開工日期是以什麼為準

3樓：朱品文

法律分析：工程開工日期實際工期認定。承包證據證明實際工期則應認定該期實際工期承包證據發包向承包發通知、工程監理記錄、事議紀要、施慎胡工許證等；承包雖證據證明實際工期工報告則應認定工報告記載工期實哪族際工期；若承包任何證據證明實際工期亦工報告則應合同約定工期準。

法律依據：《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》第五條當事人對建設工程開工日期有爭議的，人民法院應當分別寬緩攔按照以下情形予以認定：

一）開工日期為發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期；開工通知發出後，尚不具備開工條件的，以開工條件具備的時間為開工日期；因承包人原因導致開工時間推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期。

二）承包人經發包人同意已經實際進場施工的，以實際進場施工時間為開工日期。

三）發包人或者監理人未發出開工通知，亦無相關證據證明實際開工日期的，應當綜合考慮開工報告、合同、施工許可證、竣工驗收報告或者竣工驗收備案表等載明的時間，並結合是否具備開工條件的事實，認定開工日期。

怎麼認定工程合同中的開工日期？

4樓：劉莉

法律分析：一般情況下，開工的日期是以合同規定的具體日期為準；以發包人開工通知中規定的日期為開工日期；以監山圓理人開工通知中規定的日期為開工日期；並批准承包人提交的開工報告或開工申請為開工日期搭唯衫。一般開工的日期是工期的起點，是控制工期風險的第乙個重要節點。

發出開工通知後，不具備開工條件的，以達到開工條件的時間為開工日期，因承包人原因延誤開工時間的，以開工通知中載明的時間為開工日期。

法律依據：最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第五條當事人對建設工程開工日期有爭議的，人民法院應當分別按照以下情形予以認定：

1、開工日期為發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期；

開工通知發出後，尚不具備開工條件的，以開工條件具備的時間為開工日期；因承包人原因導致開工時間推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期；

2、承包人經發包人同意已經實際進場施工的，以實際知腔進場施工時間為開工日期。